DISPONIBILITÀ DI ELETTRA - SINCROTRONE TRIESTE S.C.p.A. SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA, + IVA. CIG N. 7716943ECE - unity fvg
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PROCEDURA APERTA PER UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUGLI
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ASSERVITI ALLE MACCHINE DI LUCE ELETTRA E FERMI E
AGLI EDIFICI AD USO UFFICI E LABORATORI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ E/O
DISPONIBILITÀ DI ELETTRA – SINCROTRONE TRIESTE S.C.p.A.
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ACCORDO: € 800.000,00 DI CUI € 3.000,00 DI ONERI PER LA
SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA, + IVA.
CIG N. 7716943ECE
Rev. Data Redatto da: Verificato da: Descrizione
00 04/12/2018 Per.Ind. Giuliano Stopar Ing. Alessandro Martinolli Dott. Dino Zangrando EMISSIONE
Digitally signed by:DINO ZANGRANDO
Date:04/12/2018 15:09:01
Codice documento
A00-5301C-F00R00
1INDICE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO ................................................................................................... 1 INDICE ............................................................................................................................................................... 2 PARTE PRIMA.............................................................................................................................................. 4 Art. 1 – Oggetto e natura dei lavori ................................................................................................................... 5 a) Manutenzione ordinaria e programmata ............................................................................................. 5 b) Manutenzione straordinaria ................................................................................................................. 6 c) Manutenzione riparativa, di pronto intervento e/o di urgenza ............................................................. 6 Art. 2 – Tipologia delle lavorazioni e ubicazione degli impianti ........................................................................ 8 Art. 3 – Elenchi prezzi di riferimento e relativi pesi .......................................................................................... 9 Art. 4 – Tipologia di contratti applicativi. ........................................................................................................ 10 Art. 5 – Sicurezza e igiene del lavoro ............................................................................................................... 12 Art. 6 – Criteri ambientali ................................................................................................................................ 13 Art. 7 –Contenuti dei Contratti Applicativi ...................................................................................................... 14 A) Consegna dei lavori (D.M. 7-3-2018, n. 49, art. 5) .............................................................................. 15 B) Consegna parziale ............................................................................................................................... 16 C) Sospensioni e ripresa dei lavori (art. 107 del Codice) .......................................................................... 16 D) Proroga dei lavori (Art. 107, c. 5 del Codice) ...................................................................................... 18 E) Ultimazione dei lavori ......................................................................................................................... 18 F) Danni ................................................................................................................................................... 19 G) Danni di forza maggiore (D.M. 7-3-2018, n. 49, art. 11, c. 2) ............................................................. 19 H) Presa in consegna dei lavori ultimati (Art. 230, D.P.R. 207/2010)...................................................... 20 I) Collaudo (Art. 102 del Codice) .............................................................................................................. 20 J) Contestazioni tra la stazione appaltante e l’esecutore ........................................................................ 21 K) Le riserve dell’appaltatore (D.M. 07/03/2018, n. 49) – Accordo bonario (art. 205 del Codice) .......... 21 L) Modalità di Contabilizzazione dei Contratti Applicativi (Art. 14 Decreto 49 del 2018) ....................... 21 m) Esecuzione dei lavori a regola d’arte ................................................................................................. 22 Art. 8 – Contabilità degli interventi ................................................................................................................. 22 Art. 9 – Obblighi e oneri a carico dell’Appaltatore .......................................................................................... 22 Art. 10 – Ulteriori oneri a carico dall’appaltatore ........................................................................................... 24 Riunioni convocate dal RUP ........................................................................................................................ 25 Riunioni convocate dal Direttore Lavori ...................................................................................................... 25 Art. 11 – Responsabilità dell’Appaltatore ....................................................................................................... 26 Art. 12 – Qualità e provenienza dei materiali - modalità di esecuzione dei lavori – CAM - CPR ..................... 26 Art. 13 – Oneri a carico di Elettra .................................................................................................................... 28 Art. 14 – Elenco indicativo degli interventi di manutenzione ordinaria e programmata ................................ 28 Quadri blindati Metal Clad in MT a 20 kV, 50Hz ......................................................................................... 28 Interruttori in SF6 e in aria a 20 kV ............................................................................................................. 29 Relé di protezione........................................................................................................................................ 29 Trasformatori MT/BT 20 kV/0.4 kV e 20 kV/1 kV in olio minerale .............................................................. 30 Trasformatori MT/BT in resina .................................................................................................................... 30 2
Quadri generali del tipo Power Center 400 V / 230 V, 50 Hz ...................................................................... 30
Interruttori “scatolati” e/o “aperti” 400 V / 230 V, 50Hz ............................................................................ 31
Distribuzione in blindo sbarra e vie cavi a 400 V / 230 V, 50Hz .................................................................. 31
Impianti di rifasamento SVC........................................................................................................................ 32
Quadri Motor Control Center ...................................................................................................................... 32
Quadri di distribuzione generale ................................................................................................................. 33
Quadri prese, prese, allacciamenti utenze e impianti di forza motrice in generale .................................... 33
Inverter alimentazioni utenze ausiliarie 0.4 kV, 50 Hz (per elettropompe, ventilatori, etc) ........................ 34
Autotrasformatori (Watford) ...................................................................................................................... 34
Impianti di illuminazione (luce ordinaria, emergenza e sicurezza) ............................................................. 34
Impianto fotovoltaico da 19,95 kW (Posizionato sul tetto dell’edificio W) ................................................. 35
Impianti di messa a terra e parafulmine ..................................................................................................... 35
Ascensori ..................................................................................................................................................... 35
Strumentazione di processo ........................................................................................................................ 36
Impianti di automazione mediante PLC di supervisione ............................................................................. 36
Impianto di rivelazione incendi ................................................................................................................... 37
Impianti di diffusione sonora ...................................................................................................................... 37
Cablaggi e connessioni ................................................................................................................................ 38
ART. 15 NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO ............................................................................................ 38
PARTE SECONDA ..................................................................................................................................... 42
CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI ....................................................................................................................... 43
ELENCO IMPIANTI ELETTRICO STRUMENTALI ASSERVITI A “FERMI” .......................................................... 44
ELENCO IMPIANTI ELETTRICO STRUMENTALI ASSERVITI A “ELETTRA” ....................................................... 50
ALLEGATI................................................................................................................................................... 58
ALLEGATO A: Tabella economica riepilogativa relativa all’intero Accordo Quadro ........................................ 59
ALLEGATO B: Elenco degli elaborati tecnici..................................................................................................... 60
ALLEGATO C – Norme per la misurazione e valutazione dei lavori a misura .................................................. 61
a) Canalizzazioni ......................................................................................................................................... 61
b) Cavi ......................................................................................................................................................... 61
c) Scatole – cassette di derivazioni e box di segnale ................................................................................... 61
d) quadri elettrici......................................................................................................................................... 61
e) Interruttori – sezionatori e contattori ..................................................................................................... 62
f) Corpi illuminanti ...................................................................................................................................... 62
g) Frutti ....................................................................................................................................................... 62
h) Dispersori ................................................................................................................................................ 62
i) LPS (parafulmine a maglia) ...................................................................................................................... 62
l) Apparecchiature in generale (elettriche e speciali) .................................................................................. 63
ALLEGATO D .................................................................................................................................................... 64
3PARTE PRIMA
4Art. 1 – Oggetto e natura dei lavori
Il capitolato speciale ha per oggetto l’esecuzione, nell’ambito del comprensorio di Elettra-
Sincrotrone Trieste S.C.p.A. (di seguito denominata Elettra), dei lavori di manutenzione
generale ordinaria, straordinaria, riparativa di pronto intervento e/o di urgenza, relativi agli
impianti elettrici e speciali asserviti alle Macchine di Luce (di seguito denominate MMdL)
Elettra e FERMI e agli edifici ad uso uffici e laboratori che si rendano necessari nel periodo di
validità del contratto.
Nell’allegato A viene evidenziata la tabella riepilogativa economica relativa all’intero Accordo
Quadro.
La natura degli interventi sugli impianti elettrici e speciali è la seguente, a titolo indicativo e
non vincolante per Elettra:
a) Manutenzione ordinaria e programmata
Come definita dal D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.: “Codice dei contratti pubblici” (di
seguito denominato “Codice”), art. 3, oo-quater:
«manutenzione ordinaria», fermo restando quanto previsto dal Decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado
dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di
tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di
valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della
consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità;
Nello specifico, ai sensi della norma tecnica per gli impianti elettrici e strumentali CEI 0-
10, “per manutenzione ordinaria di un impianto si intendono gli interventi finalizzati a
contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che
comportino la necessità di primi interventi, che comunque non modifichino la struttura
essenziale dell’impianto o la loro destinazione d'uso”.
Per manutenzione ordinaria e programmata si intende pertanto l’esecuzione delle
operazioni specificatamente previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi
e componenti che possono essere effettuate in loco con strumenti ed attrezzature di
corredo degli apparecchi e componenti stessi che comportano l’impiego di attrezzature
e materiali di uso corrente. In ogni caso la manutenzione ordinaria programmata deve
comprendere l’effettuazione di tutte le attività ed interventi prescritti dalle normative
vigenti, le norme UNI, le norme CEI e da quanto espressamente indicato nel presente
Capitolato.
Le finalità della manutenzione ordinaria programmata è quella di mantenere in buono
stato di funzionamento gli impianti al fine di assicurare l’efficienza degli impianti stessi e
delle utenze ad esso asservite, garantire l’invecchiamento naturale dei componenti
previsto dai singoli Costruttori.
5Rientra nei compiti e oneri dell’Appaltatore la registrazione degli interventi nei Registri
specificatamente previsti.
b) Manutenzione straordinaria
Come definita dal Codice, art. 3, oo-quinquies:
«manutenzione straordinaria», fermo restando quanto previsto dal Decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal Decreto Legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli
impianti e le opere connesse all’uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare
al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e
impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali,
energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua
funzionalità”.
Nello specifico, ai sensi della norma tecnica per gli impianti elettrici e strumentali CEI 0-
10, “per manutenzione straordinaria di un impianto si intendono gli interventi, con
rinnovo e/o sostituzione di sue parti, che non modifichino in modo sostanziale le sue
prestazioni, siano destinati a riportare l’impianto stesso in condizioni ordinarie di
esercizio, richiedano in genere l’impiego di strumenti o attrezzi particolari, di uso non
corrente..”.
Ai sensi del D.P.R 37/2008 (art.li 7 e 8), si tratta di interventi che richiedono una
specifica competenza tecnico-professionale e la redazione da parte dell’installatore della
dichiarazione di conformità.
Rientra inoltre nei compiti e oneri dell’Appaltatore la registrazione degli interventi nei
Registri specificatamente previsti.
Sarà inoltre compito ed onere dell’Appaltatore emettere la documentazione tecnica e
tecnico/amministrativa prevista dalla Legge e/o dalle Normative applicabili
(Dichiarazioni di Conformità ai sensi del D.M. n° 37 del 2008, ecc.). Potrà essere richiesto
all’Appaltatore di emettere e/o modificare la documentazione tecnica “as-built” (schemi
elettrici, lay-out, ecc…) a seguito di interventi manutentivi straordinari.
c) Manutenzione riparativa, di pronto intervento e/o di urgenza
Per manutenzione riparativa si intendono tutti gli interventi necessari a ripristinare
l’originale funzionalità degli impianti a seguito di guasto, anomalie o usura di componenti
degli stessi.
Nello specifico, ai sensi della norma tecnica per gli impianti elettrici e strumentali CEI 0-
10, tale manutenzione rientra tra quella “non programmata”.
6In questa categoria di interventi si intendono compresi sia quelli a chiamata su guasto
che quelli di pronto intervento e/o di urgenza.
Questa categoria di manutenzioni si riferiscono al pronto intervento ed alla prima messa
in sicurezza, la mano d’opera sia propria che di terzi eventualmente necessari, le
attrezzature ed i materiali di consumo per la messa in pristino, nonché la registrazione
degli interventi nei Registri specificatamente previsti, la ricerca del guasto e gli eventuali
interventi di riparazione, ove possibile, da porre in essere per far cessare gli effetti del
guasto stesso.
I luoghi di intervento sono tutti ubicati entro il comprensorio di Elettra e sono illustrati negli
elaborati grafici allegati.
Gli interventi manutentivi verranno eseguiti sui seguenti impianti e apparecchiature:
IMPIANTI ELETTRICI - CABINE ELETTRICHE
- Quadri blindati del tipo Metal Clad a 20 kV, 50Hz;
- Cavi e vie cavi in Media Tensione a 20 kV, 50Hz;
- Interruttori isolati in “SF6” a 20 kV, 50 Hz;
- Trasformatori MT/BT 20 kV/0.4 kV, 50Hz e MT/MT 20 kV/1 kV in olio
minerale;
- Trasformatori MT/BT in resina 20 kV/0.4 kV;
- Quadri generali del tipo Power Center 400 V/ 230 V, 50 Hz;
- Interruttori “scatolati” e “aperti” 400 V / 230 V, 50 Hz;
- Distribuzioni in blindo sbarra e distribuzioni in cavo e vie cavi 400 V/ 230 V, 50
Hz fino alle utenze;
- Distribuzione di segnali in cavo (rame) e fibra ottica;
- Convertitori AC/DC - caricabatterie 110 V cc;
- Batterie 110 V cc;
- Impianti ausiliari 230 V in CA (Corrente Alternata) e 110 V in CC (Corrente
Continua);
- Impianti di rifasamento del tipo SVC (Static Voltage Compensator) da 4 MVAr;
IMPIANTI ELETTRICI – DISTRIBUZIONE ELETTRICA
- Quadri Motor Control Center, quadri alimentazione macchine e motori a 400 V/
230 V, 50 Hz;
- Quadri elettrici di distribuzione generale a 400 V/ 230 V, 50 Hz;
- Quadri prese;
- Inverter per l’alimentazione delle utenze degli impianti ausiliari a 400 V/ 230 V,
50 Hz;
- Sistemi di regolazione della tensione mediante auto-trasformatore (Apparati
“Watford”); 7
- Distribuzioni in blindo sbarra e distribuzioni in cavo su vie cavi a 400 V/ 230 V,50 Hz;
IMPIANTI ELETTRICI –EDIFICI e LABORATORI
- Impianti di luce ordinaria e forza motrice di cabine, edifici, uffici e laboratori e
zone esterne;
- Impianti di messa a terra;
- Impianti parafulmine;
IMPIANTI SPECIALI , ASCENSORI E MONTACARICHI
- Ascensori e montacarichi;
- Impianti di rivelazione incendi e software di supervisione impianto
antincendio;
- Impianti di automazione mediante PLC di supervisione;
- Strumentazione di processo;
- Impianti di illuminazione di emergenza e di sicurezza;
- Impianti di diffusione sonora;
Il dettaglio della quantità e consistenza degli impianti e riportata nella parte seconda di
questo documento.
Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria programmata, manutenzione straordinaria e
manutenzione riparativa e/o di pronto intervento o di urgenza devono garantire la continuità
di servizio H24 per 365 giorni l’anno. Durante l’anno sono previsti dei periodi di fermata
(shut-down) delle MMdL pari a circa 70-100 giorni/anno totali. I periodi più lunghi di fermata
di circa 15-20 giorni sono previsti a Natale, Pasqua, Ferragosto: si richiede quindi che
l’Appaltatore sia disponibile ad eseguire le manutenzioni anche durante tali periodi.
Molti interventi manutentivi in zone sottoposte a controllo della radioprotezione potranno
essere eseguiti a MMdL spente quindi solamente nei periodi di shut-down.
Qualsiasi manovra sugli impianti elettrici e meccanici (disalimentazioni, alimentazioni,
ecc.) sarà sempre programmata, concordata ed autorizzata dalla D.LL. composta da
personale tecnico dell’attività “impianti meccanico-fluidistici” e “impianti elettrici e
strumentali” di Elettra. In particolare le manovre sugli impianti elettrici (apertura,
chiusura interruttori, messe a terra ecc.) saranno eseguite da personale tecnico
dell’Attività impianti elettrici o comunque sempre in loro presenza.
Art. 2 – Tipologia delle lavorazioni e ubicazione degli impianti
Le lavorazioni previste dal presente accordo quadro sono relative alle manutenzioni elettrico-
strumentali di impianti di natura prettamente industriale, quali:
• cabine elettriche; 8• distribuzione elettrica;
• forza motrice e illuminazione di edifici e laboratori;
• impianti speciali.
Le lavorazioni possono essere suddivise tra lavorazioni di tipo “ordinario” e di tipo
“specialistico”.
Le lavorazioni di tipo “specialistico” sono le seguenti:
• manutenzione degli interruttori di media e bassa tensione (scatolati ed aperti);
• manutenzione delle protezioni a relé elettronico (ABB, Schneider e Thytronic);
• manutenzione degli impianti di rifasamento di tipo SVC;
• manutenzione della strumentazione di processo (valvole pneumatiche a tre vie, sonde
di temperatura, trasmettitori di portata, trasmettitori differenziali di pressione, etc);
• manutenzione degli ascensori e montacarichi.
Per quanto riguarda l’ubicazione, gli impianti elettrico-strumentali sono installati entro il
comprensorio di Elettra. La consistenza degli impianti è illustrata nella parte seconda di
questo documento e negli allegati tecnici.
A titolo indicativo, le apparecchiature quali quelle dell’illuminazione stradale esterna, le vie
cavi esterne, quota parte della strumentazione di processo in esterni, illuminazione interna di
vasti ambienti e rivelazione incendi sono installate a diverse quote rispetto al piano di
campagna.
Le lavorazioni di manutenzione in quota richiedono l’impiego di scale, trabattelli o sistemi di
sollevamento adeguati agli spazi e ambienti di lavoro, le sale quadri delle cabine elettriche
sono posizionate al primo piano dell’edificio, gli eventuali trasporti di apparecchiature
ingombranti e pesanti necessitano di opportuni sistemi di sollevamento. Si segnala inoltre che
le coperture degli edifici sono generalmente raggiungibili mediante scale esterne, ma in alcuni
casi sono di tipo verticale con gabbia di sicurezza, in questi ultimi casi l’eventuale trasporto di
materiali dalla/alla copertura necessita di opportuni sistemi di sollevamento.
Art. 3 – Elenchi prezzi di riferimento e relativi pesi
Per “pesi” si intende la stima delle percentuali indicative di possibile utilizzo dei singoli
prezzari.
Sono parte integrante del presente capitolato speciale d’appalto i seguenti prezzari, in ordine
prioritario di applicazione, cui si farà riferimento:
a) “PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI” pubblicato dalla Direzione centrale
infrastrutture e territorio – Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e 9
comunicazione della regione Friuli-Venezia Giulia 2017 – peso 25 %.Nel PREZZARIO REGIONALE FVG non sono compresi molti item relativi alle specifiche
attività manutentive previste.
Per i prezzi unitari non reperibili sul Prezzario Regionale verranno quindi applicati i
seguenti PREZZARI aggiuntivi nell’ordine di seguito indicato.
b) “Prezzi informativi dell’edilizia” volume “IMPIANTI ELETTRICI” pubblicato dalla
tipografia del Genio Civile (DEI), disponibile in visione presso gli uffici di Elettra
aggiornato all’edizione primo semestre 2018, peso 50 %;
c) “Prezzi informativi dell’edilizia” volume “IMPIANTI TECNOLOGICI” pubblicato dalla
tipografia del Genio Civile (DEI), disponibile in visione presso gli uffici di Elettra
aggiornato all’edizione primo semestre 2018, peso 10 %;
Per interventi e/o forniture di ricambi specialistici non inclusi nei prezzari sopra indicati
verrà fatto riferimento a:
d) LISTINO DI MANODOPERA SPECIALISTICA, MATERIALI DI RICAMBIO, COMPONENTI
ED ACCESSORI DEI SINGOLI COSTRUTTORI di impianti/apparecchiature/macchinari e
componenti vari. Si precisa che i listini dei generici distributori commerciali di zona,
compresi quelli delle cosiddette grandi distribuzioni, non sono da considerarsi listini dei
costruttori. – peso 10 %.
e) Per lavori e/o forniture le cui voci non sono incluse nei prezzari sopra indicati e per i quali
non sia effettivamente possibile fare riferimento ai listini dei costruttori:
il relativo prezzo verrà determinato mediante analisi prezzi (valutata secondo quanto
previsto dall’art. 8 del Decreto 7 marzo 2018, n°49 e s.m.i) – peso 5 %.
I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:
1) desumendoli dai prezziari (a,b,c,d);
2) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi.
Per prezzi elementari di materiali o apparecchiature di cui non si trovasse
corrispondenza nei relativi prezzari con nuove analisi potrà essere richiesto
all’Appaltatore di fornire anche eventuali offerte commerciali, per concordare l’analisi
prezzi mediante un previo confronto nel rispetto del principio del contradittorio.
Art. 4 – Tipologia di contratti applicativi.
Sulla base di esperienze pregresse è emersa la necessità operativa di definire le seguenti
tipologie di contratti applicativi, con i relativi “pesi”, che verranno adottati dalla Stazione
appaltante, durante l’intera vita dell’accordo quadro.
Per “pesi” si intendono, su base storica e riferiti al biennio precedente, le percentuali di 10
emissione dei singoli Contratti Applicativi.1.- Contratto applicativo “Programmato”: trattasi di un contratto applicativo di
manutenzione ordinaria o straordinaria programmata di durata massima di un anno. I
lavori programmati saranno valutati “a corpo”. Gli interventi per guasti saranno valutati
con contabilità a “misura” gestiti come opere in “economia”.
Peso indicativo 98 %.
Relativa Procedura di Attivazione:
- emissione della bozza di contratto da parte della committenza, data “0”;
- valutazione ed integrazione da parte dell’appaltatore, con indicazione di eventuali
subappalti e documenti di sicurezza entro– 15 GG. (naturali e consecutivi) a
partire dalla data “0”;
- firme del Contratto applicativo entro – 25 GG. (naturali e consecutivi) a partire
dalla data “0”;
- la richiesta di eventuale subappalto compilata in ogni sua parte deve essere inviata
via PEC entro – 30 GG. (naturali e consecutivi) prima dell’inizio dei lavori da
concedere in subappalto.
Organico minimo di una squadra “tipo” di manutenzione:
Le squadre di manutenzione debbono essere composte al minimo da n° 2 operai
specializzati di cui almeno uno con qualifica di “persona esperta” (di seguito PES) ai
sensi della CEI 11-27. Ciascuna squadra deve inoltre avere un “preposto ai lavori”.
2.- Contratto applicativo “Interventi di pronto intervento e/o in urgenza”: trattasi di
lavorazioni ordinate a seguito di interventi che devono essere eseguiti con assoluta
celerità (in conformità all’art. 2).
Nello specifico, l’intervento di pronto intervento e/o in urgenza dovrà avvenire:
a) Per gli interventi relativi gli impianti elettrici e strumentali (esclusi gli ascensori)
entro un tempo massimo di 2 ore dalla chiamata.
b) Per gli interventi relativi agli ascensori i tempi di intervento dovranno essere
effettuati:
b1) entro 1 ora dalla chiamata nel caso di guasto con passeggeri bloccati in cabina;
b2) entro 8 ore dalla chiamata nel caso di guasto (senza passeggeri in cabina).
I singoli interventi di pronto intervento e/o di urgenza verranno attivati dal RUP o da un
tecnico delegato di Elettra, con una chiamata (comunicazione telefonica all’Appaltatore),
in coordinamento con la D.LL., alla quale farà seguito un fax/PEC/SMS/e-mail riportante
il tempo di esecuzione ed i contenuti sommari dell’intervento. La D.LL. quindi interverrà
nel corso della fase esecutiva.
Per quanto concerne le modalità di intervento sugli impianti ascensori e montacarichi si
fa riferimento a quanto dettagliatamente richiesto nell’art. 8 della specifica tecnica
“Manutenzione ascensori e montacarichi” allegata al presente documento (Allegato 11
E13).L’Appaltatore dovrà intervenire, ove necessario su indicazione della Stazione appaltante,
anche il sabato, la domenica e qualsiasi altro giorno festivo dell’anno ed eventualmente
anche in orario notturno.
Per l’esecuzione in sicurezza dei lavori urgenti, salvi i casi di cui all’articolo 100, comma
6 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si farà immediato riferimento, in attesa del rapido
aggiornamento del POS, alla valutazione dei rischi redatta dall’Appaltatore in base al
D.Lgs. n. 81/2008, nonché alle leggi vigenti in materia di salute e di sicurezza nei posti di
lavoro. A questo proposito si rende indispensabile che l’Appaltatore comunichi alla
Società, prima della firma del presente contratto, il numero del call center, qualora
esista, o in alternativa il numero del proprio referente tecnico qualificato e Responsabile
da attivare in caso di necessità. Non saranno ammesse carenze o periodi di vacanza di
tale servizio che possano in qualsiasi modo inficiare la garanzia di un pronto intervento
nei termini e alle condizioni riportate qui di seguito.
L’Appaltatore dovrà operare secondo quanto disposto dal presente articolo senza alcuna
riserva, anche di carattere economico, per eventuali aggravi da ciò derivanti.
Tale tipologia di interventi verrà contabilizzata a consuntivo “a misura” in
contradditorio tra le parti– peso indicativo 2 %.
Art. 5 – Sicurezza e igiene del lavoro
L’Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle vigenti disposizioni di legge in termini di
sicurezza ed igiene del lavoro, rispettando le norme antinfortunistiche di legge ed
impegnandosi a far osservare ai propri dipendenti tutte le misure, le norme ed i regolamenti
vigenti, nonché quelli interni qualora prescritti da Elettra in materia di sicurezza, disciplina,
protezione (radioprotezione, antincendio, illuminazione, sbarramenti, segnalazioni, ecc.) per
l’igiene sul lavoro e la prevenzione degli infortuni.
Alla stipula del contratto relativo all’Accordo Quadro e ad ogni singolo Contratto Applicativo
l’Appaltatore dovrà fornire al R.S.P.P. di Elettra, tramite la D.LL.:
• un elenco, da aggiornarsi ad ogni variazione, dei nominativi dei propri dipendenti
coinvolti nelle attività lavorative previste e degli eventuali mezzi d’opera necessari con i
relativi dati (marca, targa, ecc.): i lavoratori regolarmente segnalati potranno avere
accesso al sito di Elettra, durante il normale orario di lavoro e previa presentazione di
un documento di identità;
• Piano Operativo di Sicurezza (se previsto) completo di tutti gli allegati;
• copia degli attestati di avvenuta consegna dei DPI controfirmati dai lavoratori;
• documenti relativi alla sicurezza in “formato POS”;
• corsi di formazione;
• elenco del personale tecnico nominato “persona esperta” (PES) e “avvertita” (PAV) ai
sensi della norma CEI 11-27; 12• elenco del personale con qualifica di “preposto” (capisquadra) e “Direttore tecnico”;
• organigramma aziendale dell’Appaltatore (per questo accordo quadro) con numeri di
telefono fissi, cellulari, Fax ed e-mail;
• documentazione varia di sicurezza prevista dalla legge in materia.
Elettra, da parte sua, consegnerà il proprio Manuale di Sicurezza e Piano di Emergenza;
l’Appaltatore ne recepirà i contenuti e sottoscriverà la Lettera di presa visione dei manuali di
sicurezza.
I contenuti dei predetti documenti saranno discussi nell’ambito di una riunione di
coordinamento e sicurezza da tenersi prima dell’avvio delle attività di ciascun contratto
applicativo.
Fermi tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, per l’intera validità
del contratto l’Appaltatore è tenuto a scambiare con il RSPP di Elettra, per il tramite del D.LL.,
le ulteriori informazioni necessarie al fine di porre in atto tutte le misure di prevenzione e
protezione idonee, ivi compresa la scelta dei dispositivi di protezione individuale, per
l’eliminazione dei rischi connessi alle interferenze con le diverse attività lavorative e dei rischi
lavorativi specifici.
Nel corso del periodo di validità del contratto, secondo i casi previsti dalla normativa vigente,
gli RSPP valuteranno i rischi specifici per l’attività prevista e verrà predisposto il “Piano di
Sicurezza e Coordinamento” ovvero il “Documento unico di valutazione dei rischi da
interferenza” e, con riferimento ai prezzi unitari riportati nell’Elenco Prezzi Unitari di cui al
precedente art. 3, saranno esplicitati i costi specifici per l’adozione delle necessarie misure di
prevenzione e protezione.
La sottoscrizione dei documenti così predisposti comporterà da parte dell’Appaltatore
l’accettazione e l’impegno ad adottare le misure di prevenzione e protezione in essi previste.
Art. 6 – Criteri ambientali
Per le attività previste dal presente accordo quadro, l’appaltatore è tenuto ad osservare i
criteri ambientali minimi di cui al decreto del ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di data 11 ottobre 2017, “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di
edifici pubblici”.
Nello specifico, per consentire alla stazione appaltante di ridurre gli impatti ambientali degli
interventi sugli impianti elettrici e strumentali, le opere dovranno espressamente essere
conformi, quando tecnicamente possibile e applicabile, ai seguenti criteri riportati secondo la
numerazione contenuta nel decreto sopra citato:
• 2.1.1 Sistemi di gestione ambientale
• 2.1.2 Diritti umani e condizioni di lavoro
• 2.2.8.4 Aree di raccolta e stoccaggio materiali e rifiuti 13
• 2.2.8.6 Sottoservizi/canalizzazioni per infrastrutture tecnologiche• 2.3.5.5 Emissioni dei materiali
• 2.4.1.5 Sostanze pericolose
• 2.4.2.4 Ghisa, ferro, acciaio
• 2.4.2.5 Componenti in materie plastiche
• 2.4.2.10 Pitture e vernici
• 2.4.2.11 Impianti di illuminazione per interni ed esterni
• 2.5.1 Demolizioni e rimozione dei materiali
• 2.5.3 Prestazioni ambientali
• 2.5.4 Personale di cantiere
• 2.7.2 Clausola sociale
• 2.7.3 Garanzie
• 2.7.4 Oli lubrificanti
• 2.5.4.1 Oli biodegradabili
• 2.7.4.2 Oli lubrificanti a base rigenerata
La documentazione di cui il DM 11 ottobre 2017 che l’appaltatore dovrà produrre verrà
presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori al momento della
consegna delle schede materiali alla D.LL. prima della posa dei materiali.
Art. 7 –Contenuti dei Contratti Applicativi
I Lavori saranno formalmente impartiti per iscritto tramite “CONTRATTI APPLICATIVI”.
I citati Contratti Applicativi, ove possibile, conterranno almeno le seguenti indicazioni:
• luogo di esecuzione dei lavori;
• oggetto dei lavori;
• specifiche tecniche dell’intervento (o progetto ove necessario) e documentazione grafica
(schemi, planimetrie, etc), economica (analisi prezzi, computo metrico, etc);
• eventuale indicazione se i lavori, rientrano nell’ambito di nomina del coordinatore per
l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 90, comma 4 del d.lgs. n. 81/2008. In tal caso
sarà onere della stazione appaltante nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione dell’opera – che redigerà il piano di sicurezza e coordinamento
contestualizzato;
• durata stimata dei lavori;
• data di inizio e vincolo di fine lavori;
• importo dei lavori;
• indicazione degli importi a corpo e/o di quelli a misura;
• oneri per la sicurezza;
• somme a disposizione per lavori in economia;
• totale importo di contratto applicativo;
• il cronoprogramma dei lavori;
• ogni altra indicazione ritenuta necessaria dalla Società per la migliore esecuzione dei 14
lavori di manutenzione;• indicazione dei sub-appaltatori e/o sub-affidatari rispetto ogni singola lavorazione.
I singoli interventi di pronto intervento e/o urgenti verranno attivati dalla Stazione
Appaltante con modalità specifiche indicate nell’art. 4. Come già indicato, l’Appaltatore dovrà
intervenire, ove necessario e su indicazione della Stazione appaltante, anche il sabato, la
domenica e qualsiasi altro giorno festivo dell’anno ed eventualmente anche in orario
notturno.
A ciascun contratto applicativo si applicheranno, ove compatibili, le disposizioni che di
seguito si illustrano:
A) Consegna dei lavori (D.M. 7-3-2018, n. 49, art. 5)
L’esecuzione dei Contratti Applicativi ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in
seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi, non oltre 45 giorni dalla
predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
Il D.LL. comunica con un congruo preavviso all’esecutore il giorno e il luogo in cui deve
presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari
per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di
progetto. All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il D.LL. e l’esecutore sottoscrivono il
relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. D.LL.
trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell’esecutore gli
oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento
che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, il D.LL. può decidere di fissare un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e
non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima
convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà di Elettra risolvere il
contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia
fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di
pretese o eccezioni di sorta.
Dalla data del verbale di consegna si conteggerà il tempo teorico per l’esecuzione del
Contratto applicativo.
Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l’esecutore e deve
contenere (ai sensi del D.M. 7-3-2018 n. 49, art. 5, c. 8):
a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i
tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
b) l’indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d’opera
per l’esecuzione dei lavori dell’esecutore, nonché l’ubicazione e la capacità delle cave e
delle discariche concesse o comunque a disposizione dell’esecutore stesso;
c) la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in
ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori. 15B) Consegna parziale
Il D.LL. provvederà alla consegna parziale dei lavori in relazione alla natura dei lavori da
eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili.
Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli
immobili, l’esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere
riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione
prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti
dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa
alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti
di legge è quella dell’ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori.
Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d’urgenza, il verbale di consegna indica,
altresì, le lavorazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere
provvisionali (cfr. D.M. 7-3-2018, n. 49, art. 5, c. 9).
C) Sospensioni e ripresa dei lavori (art. 107 del Codice)
C1) Sospensioni ordinate dal D.LL.
È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal D.LL., ai sensi dell’articolo 107, Codice.
La sospensione può essere ordinata dal D.LL. nei seguenti casi:
• avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne
impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte; la sospensione permane
per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto
l’interruzione dell’esecuzione dell’appalto;
• tra le circostanze speciali di cui al comma 1 rientrano le situazioni che determinano la
necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti
dall’articolo 106 del Codice; nei casi previsti dal citato articolo 106 del Codice, la
sospensione è ammessa solo quando dipenda da fatti non prevedibili al momento della
stipulazione del contratto. Nella sospensione dovuta alla redazione di una perizia di
variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche
da introdurre nel progetto;
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i
lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della
stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione
del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale
rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno
determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle
opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse
possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza
lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è 16
inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.Si applicano, in ogni caso, le disposizioni definite dall’art. 107 del Codice. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori. Non appena venute a cessare le cause della sospensione, il D.LL. redigerà i verbali di ripresa dei lavori. Ai sensi dell’art. 107, c. 3 del Codice, la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. C2) Sospensioni ordinate dal R.U.P. È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal R.U.P., ai sensi dell’articolo 107, comma 2, Codice, per ragioni di pubblico interesse o necessità. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l’interruzione di finanziamenti disposta per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti (legge dello Stato, della Regione e della Provincia autonoma). In conformità a quanto previsto dall’art. 107, c. 5 del Codice, l’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per l’eventuale imputabilità della maggiore durata per fatto della stazione appaltante. Sull’istanza di proroga decide il R.U.P., sentito il D.LL., entro trenta giorni dal suo ricevimento. L’esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall’ultimo dei verbali di consegna. L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall’esecutore per iscritto al D.LL., il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Ai sensi dell’articolo 107, c. 4 del Codice, ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale. Ai sensi dell’art. 10, comma 3, D.M 49/2018, la sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto 17
della sospensione parziale e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il
cronoprogramma, di cui all’articolo 40 del D.P.R. 207/2010.
D) Proroga dei lavori (Art. 107, c. 5 del Codice)
Se l’Appaltatore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato, può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del
termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti
all’esecutore per l’eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione
appaltante. Sull’istanza di proroga decide il R.U.P., sentito il D.LL., entro trenta giorni dal suo
ricevimento.
L’esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla
data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall’ultimo dei verbali di
consegna.
L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall’esecutore per iscritto al D.LL., il
quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L’esecutore non ha
diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi
causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e
qualunque sia il maggior tempo impiegato.
E) Ultimazione dei lavori
L’Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente
dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall’ultimo dei verbali
di consegna.
L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall’appaltatore comunicata per
iscritto al D.LL., il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio e alla
redazione, entro 10 giorni dalla richiesta, del certificato di ultimazione; entro trenta giorni
dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il D.LL. procede all’accertamento sommario
della regolarità delle opere eseguite.
L’Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i
lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel
termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
In esito a formale comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il D.LL.
effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore e rilascia, senza ritardo
alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio
esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. In ogni caso
alla data di scadenza prevista dal contratto il D.LL. redige in contraddittorio con l’esecutore un
verbale di constatazione sullo stato dei lavori.
Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non
superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da
18
parte del D.LL. come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori.Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la
necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle
lavorazioni sopraindicate.
Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 del Codice, ai fini
dell’applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo
accumulato dall’appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 43,
comma 10, del D.P.R 207/2010 e il termine assegnato dal D.LL. per compiere i lavori.
F) Danni
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli
adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose
nell’esecuzione dell’appalto.
L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a
totale carico dell’appaltatore.
L’Appaltatore potrà essere assegnatario di una zona da delimitare e recintare a suo onere e
spese ove depositare e custodire, a proprio rischio e pericolo, il materiale fornito a pié
d’opera. Resta inteso che Elettra non risponderà per eventuali ammanchi, furti o
danneggiamenti di ogni genere e tipo rispetto a detto materiale.
G) Danni di forza maggiore (D.M. 7-3-2018, n. 49, art. 11, c. 2)
Nel caso di danni causati da forza maggiore l’esecutore ne farà denuncia al D.LL. entro due
giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
Appena ricevuta la denuncia il D.LL. procede, redigendone processo verbale alla presenza
dell’esecutore, all’accertamento:
a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) le cause dei danni, precisando l’eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
c) l’eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l’ipotesi di erronea
esecuzione del progetto da parte dell’appaltatore;
d) l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore stesso.
Rimane tuttavia convenuto che non saranno considerati danni di forza maggiore gli
scoscendimenti, solcature, assestamenti ed abbassamenti ecc. che si verificassero per causa
della pioggia o per altri motivi sui cigli, sulle scarpate e sui rilevati in genere anche se ultimati,
né gli interramenti dei fossi, cunette, ecc.; tali danni dovranno essere riparati a cura e spese
dell’Impresa. Anche i danni eventualmente causati dal gelo e dal vento dovranno essere
riparati a cura e spese dell’Impresa, che è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti e
provvedimenti per evitarli. 19Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
H) Presa in consegna dei lavori ultimati (Art. 230, D.P.R. 207/2010)
Elettra si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo l’ultimazione dei lavori.
Qualora Elettra si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’Appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
La presa di possesso da parte di Elettra avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del D.LL. o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso
di sua assenza.
Ai sensi dell’art. 230, comma 3 del D.P.R. 207/2010, “… la presa in consegna anticipata non
incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e
sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’esecutore …”.
Qualora Elettra non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla
gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
I) Collaudo (Art. 102 del Codice)
Il R.U.P. controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al D.LL..
Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei
lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla
data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende
tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto.
Ai sensi dell’art. 102, c. 3 del Codice il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi
dall’ultimazione dei lavori.
Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o
di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati
progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
Ai sensi dell’art. 235, D.P.R. 207/2010, alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle
leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della
cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice.
20Puoi anche leggere
